Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Коми / Полиграфия / издательская деятельность / бумага

07-12-2023

Поставка бумаги туалетной для диспенсеров для нужд ФКУЗ "МЧ МВД России по Республике Коми" (#74855229)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Коми
Город проведения закупки/тендера: Сыктывкар
Сумма контракта: 10 200 рублей
Организатор тендера: ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Объявление о закупке №100064737123100064
Номер 100064737123100064
Дата и время размещения закупки 06.12.2023 19:40
Дата и время окончания подачи предложений 08.12.2023 08:00
Идентификационный код закупки 231110148650111010100100020001722244
Информация о заказчике тендера
Наименование организации ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"
ИНН организации 1101486501
КПП организации 110101001
ФИО уполномоченного лица заказчика Мамедова Этери Руслановна
Адрес организации Респ Коми, г Сыктывкар, ул Кутузова, д 9
Адрес электронной почты заказчика momvd@rambler.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(912)505-37-46
Дополнительная контактная информация
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) поставка бумаги туалетной для диспенсеров для нужд ФКУЗ "МЧ МВД России по Республике Коми"
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 10200.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты Оплата при получении
Планируемая дата заключения контракта 11.12.2023
Срок действия контракта по 31.12.2023
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ. По решению суда, в одностороннем порядке.
Дополнительные условия 1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем перего-воров. 2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Ар-битражного суда Республики Коми в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-дерации и настоящим Контрактом. 3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Коми Стороны принима-ют предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключе-нием дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
Бюджет федеральный на 2023 год. КБК 18809010840690059244
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 18.12.2023
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Закупка российских товаров Нет
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ Да
Форма контракта
Электронный контракт по форме ЕАТ без Приложения к контракту
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Нет
Наименование файла
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация по тендеру о доставке График поставки
Респ Коми, г Сыктывкар, ул Кутузова, д 9 разово
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачива-ет Поставщику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрально-го банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.
3 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключени-ем просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа, установленного Правительством РФ в размере 1 000 руб. 00 коп.
4 За просрочку поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от це-ны контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмот-ренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф, установлен-ный Правительством РФ в размере 10% от цены контракта (этапа).
6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, преду-смотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачи-вает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей.
7 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обя-зательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, преду-смотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10 Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения ука-занного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11 Уплата пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения, неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по настоящему Контракту со стороны Поставщика, оплата Заказчиком по Контракту будет осуществлена путём выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмот-ренных Контрактом. Сумма указанной неустойки (штрафов, пеней) перечисляется Заказчиком в доход Федерального бюджета Российской Федерации. При этом Заказчик направляет Поставщику уведомле-ние о размере неустойки (штрафов, пеней), подлежащей перечислению в Федеральный бюджет Российской Федерации.
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ БЫТОВАЯ. Бумага туалетная для диспенсера
Дополнительное описание товара, работы, услуги Характеристики Тип — рулонные. Диспенсерная система — Т2. Сырье — 100 % целлюлоза Количество слоев — 2. Тиснение — да. Перфорация - да Цвет - белый Длина намотки — не более 200 м*. Сочетается с оборудованием других производителей — да.
Страна происхождения
Количество 60 (ШТ.)
Цена за ед. руб. 170.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 10200.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Расчётная цена
Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
 
Статус закупки: Запланирована
Информация предоставлена на: 06.12.2023 23:24

Приложения


Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

    • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.